抚顺澳海澜庭四期三标段 降水工程招标公告

发布日期:2019-01-23
所属行业: 地基基础 所属地区: 辽宁
招标摘要: 受**公司委托中国建设工程招标网http://www.zbwmy.com/)发布:抚顺澳海澜庭四期三标段 降水工程招标公告,因网站无法上传附件文件,需详细招标文件的请联系18201826995陈佳圆索要相关文件,或在明源云采购内下载https://www.mycaigou.com/
标书下载:

 

第一章  投标须知

1、工程名称:抚顺澳海澜庭四期三标降水工程

2、建设地点: 抚顺市顺城区澳海澜庭小区       

3、招标范围及内容:

(1)、范围:抚顺澳海澜庭项目四期三标段(17#、18#、21#、29#高层、Q#商业、S#人防地下车库),降水工程)。

(2)、内容:打眀排井、降水井及降水台班(包括设备安装、设备拆除、场内运输、临时堆放、降水、填井点)、潜水泵安装(乙方自行三级配电),排水管架设(包括井点总管、井点管、水箱、冲水沉管、灌砂、封口)、拆除(包括拆管、清洗、整理、堆放)、使用(抽水、值班、井点堵漏)、维护、冬季破除冻土施工等及任何接驳点排水方式都不增加费用、政府部门的相关规费。

4、工程承包方式:包工包料(乙方需三级配电、使用的配电箱、电表及电缆、抽水泵、排水管及安装过程中所需的材料由乙方自己提供)附降水方案与材料材质

5、工程质量要求及验收标准:

(1)工程质量标准为合格,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据,若国家标准与行业标准有冲突的以标准高者为准,三方对工程质量有争议,由三方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担;

2为确保按质按量完成工程承包合同及施工图纸所规定的全部任务,必须根据国家、辽宁省、抚顺市的施工规范、规程、规定以及工程项目施工图特有的要求,进行全过程的施工质量控制,并认真做好现场施工记录及有关技术资料(包括竣工图)。

3竣工验收应以施工图纸、技术交底、图纸会审纪要、设计变更通知、国家和辽宁省、 抚顺市颁发的施工验收规范和质量检验评定标准为依据,通过静载和动载试验确定是否符合规范和设计要求,并以招标人指定人员的书面认可签字确认作为验收合格的依据

6、工期要求:21#、29#暂定开工日期:2019 年 2月25日 ;工期120天;17#、18#、Q#、S#暂定开工日期:2019 年4月25日 ,工期为150天,具体开工日期以招标人发出的开工令为准,工期包括节假日、季节性雨雪天、冬季歇工期。

7、投标单位资格要求:

(1)投标人须是经正规注册,并符合投标项目经营范围,能独立承担民事责任的施工单位(须提供有效的营业执照复印件,查验原件)。

(2)投标人必须具有独立法人资格并具备建设行政主管部门颁发的降水工程专业承包  级资质;并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,抚顺市外企业须同时具备有效的分支机构入登记备案证(须提供有效的资质证书复印件及分支机构入登记备案证复印件)。(在有效期的查验入登记备案证原件,未在有效期的查验加盖投标人公章的入备案信息)。

(3)具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证(须提供有效的安全生产许可证,查验原件)。

8、投标保证金及形式:投标人在投标时应缴纳65000元(大写:人民币陆万伍仟元整)投标保证金,未缴纳视为弃标。中标人在接到招标人签订施工合同通知  7  日内未签订施工合同的,不论任何理由均视为弃标,投标保证金不予退还。合同签订后,投标保证金转为履约保证金,按施工合同中履约保证金相关条款执行。

9、现场踏勘 :本次招标不统一组织现场踏勘,投标人可与招标人联系自行踏勘了解本项目现场建筑物情况、现场通道、周围环境、当地气候情况、作施工用途的工作区域,并检查工地上或邻近的建筑及其他物品等,仔细考察现场情况对施工的影响或可能影响报价和签订合同的一切资料。中标后,投标人不得以不清楚或未考虑现场实况为由而提出增加费用或延长工期的要求。未进行现场踏勘的投标人须自己承担由此产生的后果和责任。经招标人准许,投标人及其代表可进人现场和有关场地,现场踏勘所发生的费用由投标人自己承担。投标人应对现场踏勘而造成的人身伤亡、财产损失及其他损失承担全部责任,招标人不负任何责任。现场踏勘过程中由招标人提供的资料和数据,只是为了使投标人能更有效地利用招标人提供的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。勘察现场联系人: 苏李  电话:18641308791

10、投标地点及截止时间:投标文件采用邮寄的方式投递,截止时间为邮寄时间。

投标文件邮寄地址:上海市嘉定区金沙江西路1555弄21# 

收件人: 陈佳圆               

联系电话: 18201826995 

截止时间:              日,逾期恕不接收(投标文件邮寄时间)。

11、开标地点及开标时间:地点:  澳海地产上海总部成控中心  

开标时间:              

12、招标文件的答疑 :

(1)本次招标不组织答疑会,投标人对招标文件有任何疑问应以书面形式最迟在距投标截止时间5天前向招标单位提出。招标单位如需对招标文件进行解释、修改或补充,将另行书面通知(含电子邮件形式),该解释、修改或补充文件将构成招标文件的组成部分。招标文件、招标文件澄清(答疑)纪要、招标文件修改(补充)函件内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、澄清(答疑)纪要、修改(补充)函件内容相互矛盾时,以最后发出的为准。

现场答疑联系人: 苏李  电话:18641308791 

工程量清单答疑人:许小宇 电话:13386829616 

(2)投标人在审阅招标文件和现场踏勘后,未向招标人提出需要澄清问题或质疑,以致判断失误或疏漏,应自行负责。

13、招标文件的修改:

(1)招标人对发放的招标文件保留修改权利。 

(2)招标人如若对招标文件进行澄清或修改,须以书面形式通知所有获得招标文件的投标人,该澄清或修改内容为招标文件的组成部分,对投标人起约束作用。


第二章  招标细则

1、招标技术要求:本工程技术要求见施工图设计文件及设计说明书、设计变更通知单、现行规范(标准)的规定及合同条款相关要求。

(1)(降水需每天24小时不间断进行,保证地下水位低于基础底面1米以上;

水泵维修时间大于半小时(30分钟)不计入工程量。

(2)当地下水降不下去时需采用明井降水或增加降水井时,工程量另行增加,但需经三方管理人员签字盖章确认后方进入结算。

(3)电费发票不计入工程发票,计入时税金另计。

2、计价方式:

本项目属于清单招标,工程量以招标人提供的清单为准,投标单位根据招标文件、施工图及施工现场条件自行申报造价。

(1)投标人应按投标须知和附件“工程量清单”的要求填写所有相应的清单表格。投标人的投标报价应是本工程合同段招标范围内的全部工程的投标报价(投标人应根据招标人提供的招标文件、设计施工图、工程量清单、工程环境因素、工程特点及风险及本招标文件投标报价说明中的清单编制的依据,结合企业自身经济实力自主报价。报价时不得按照已经被政府建设行政管理部门明文规定禁止采用的落后技术报价,否则投标人自行承担全部后果。投标报价应包括完成招标工程的眀排井、降水井及降水台班(包括设备安装、设备拆除、场内运输、临时堆放、降水、填井点)、潜水泵安装(乙方自行三级配电),排水管架设(包括井点总管、井点管、水箱、冲水沉管、灌砂、封口)、拆除(包括拆管、清洗、整理、堆放)、使用(抽水、值班、井点堵漏)、维护、冬季破除冻土施工等及排水去向自行处理、政府部门的相关规费。即:报价为完成全部工程相关的一切费用)。投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

(2)、投标人应认真填写工程量清单中所列的各工程子目的单价和总价。投标人在编制投标报价时不得改变工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征及工程内容、计量单位及工程量。否则,按废标处理。

(3)、本工程不计取总包配合费。  

(4)、措施费项目已包含在投标报价内。

3、付款方式:

(1)降水结束通过甲方验收、将工程交付甲方并结算完成后30天内付清。(且抵房金额不能低于结算金额的30%。

4、发票要求:开具符合相关法律法规要求的、税率为 10 %的增值税专用发票。(具体要求详见施工合同)

5、本工程须抵房,且抵房款比例不低于最终结算金额的30%,同等条件下,抵房款比例高者有优先权。

 

 


第三章  投标细则

1、投标文件编制要求:

(1)投标人应按照招标文件要求编制投标文件,并对招标文件提出的要求做出实质性的响应,并在投标函中书面确认是否响应合同版本。 

(2)投标文件由三部分组成,一是资质文件;二是商务文件;三是技术文件。 

(3)投标文件幅面 A4,应用不褪色的黑色墨水手写或打印机打印。内容完整,字迹清楚,数字准确,不得对招标清单加行或增删。投标文件如有修改错漏处,需由同一签署人签字并盖章。 投标截止日前密封报送招标人。

2、投标文件组成:

(1)资质文件: 

a) 营业执照(复印件加盖法人公章)

b) 法定代表人证书(复印件)

c) 资质证书 

d) 近两年完成同类工程业绩表,并提供已完工程合同、竣工验收资料原件(如中间验收、验收单或报告等文件)和复印件

e)项目经理及现场负责人相关信息(需提供社保证明)

f)其他资料(投标人认为有必要提交的资料)

(2)商务文件:

a) 投标函:

投 标 函

                 公司:

1、我方仔细研究了                 工程施工招标文件的全部内容,愿意以人民币(大写):               (小写:XXXXXX元 )的投标总报价,工期     日历天,按合同约定实施并完成承包工程,工程质量达到一次性验收合格

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方在此声明,所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、我方响应招标人附件中提供的合同版本。

5、如我方中标:

(1)一定按照招标文件的要求和投标文件的承诺,确保工程质量,按期完成工程任务。

(2)我方承诺在收到中标通知后,在规定的期限内,根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求,按“合同条款及格式”与招标人订立书面合同,并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标人的行为 。

投标人:                              (单位盖章)

法定代表人或授权委托人:              (签字或盖章)          

地址:                                 

电话:                                 

日期:                       

b) 报价清单:

(3)技术文件:

 

3、投标文件的份数为正本一份、副本二份,须各自装订成册。  

4、投标单位应自行将投标文件密封完好,并加盖单位公章和法定代表人或其委托代理人印签后生效。  

5、各投标单位应在其投标文件中保证其投标文件的内容是独立完成的,各投标单位相互之间不得串通,否则将被取消投标资格。  

6、投标单位是否中标,其投标文件恕不退还。 

7、投标人无论中标与否须自行承担投标文件编制递交、现场踏勘等所有涉及招标事宜的一切费用。


第四章  开标、评标、定标

1、开标:本次开标以(非)公开方式进行。

2、评标、定标:综合考虑投标单位报价、付款方式、企业资质及业绩、技术实力等因素,择优选择中标单位,不以最低报价为限。

3、定标后,中标单位与建设单位签订施工合同。合同文本条款以招标文件及附件中提供的“             降水工程施工合同”为依据。


第五章  附件

附件一:抚顺澳海澜庭四期三标降水工程招标工程量清单

 

 

附件二:施工图纸

 

附件三:抚顺澳海澜庭四期三标降水工程施工合同 

 


          降水工程施工合同

发包方(全称):                        (以下简称甲方)

承包方(全称):                        (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方就         降水工程施工签订本合同,甲乙双方按约定严格遵守。

一、工程概况:

1、工程名称:                        降水工程

2、工程地点:                                            

3、工程内容:打眀排井、降水井及降水台班(包括设备安装、设备拆除、场内运输、临时堆放、降水、填井点)、潜水泵安装(乙方自行三级配电),排水管架设(包括井点总管、井点管、水箱、冲水沉管、灌砂、封口)、拆除(包括拆管、清洗、整理、堆放)、使用(抽水、值班、井点堵漏)、维护、冬季破除冻土施工等及任何接驳点排水方式都不增加费用、政府部门的相关规费。。

4、质量要求:合格。

5、承包方式:包工包料(乙方需三级配电、使用的配电箱、电表及电缆、抽水泵、排水管及安装过程中所需的材料由乙方自己提供)附降水方案与材料材质

二、工程期限

1、开工时间以甲方书面通知为准,乙方应在接到甲方书面通知之日起2日内进场完毕开始施工,乙方须在进场后3日内打完降水井并完成排水管的铺设,开始降水后10日内达到甲方开工水位要求。降水结束时间由甲方根据实际工程进度及施工需要进行书面确定。

2、工期奖罚:

(1)因非甲方原因(若局部地区需要设计变更但不影响其他地区施工的,亦属于非甲方原因)引起的工期延误,则乙方需向甲方承担1万元/天的违约金,甲方有权在工程款中直接扣除相应部分(不可抗力除外)。

(2)因不可抗力严重影响工程施工,造成工期延误的,经甲方确认后工期可相应顺延。 

(3)下述原因造成的停工或工期延误,工期不予顺延,由此引起的乙方自身的费用以及施工区域内甲方的财产损失由乙方承担:

(3.1) 因乙方失误或违约引起的工期延误;

(3.2) 由于工程场地或其周围气候条件引起的停工;

(3.3) 为工程合理施工和保证安全所必须的停工;

(3.4) 乙方未得到甲方许可而擅自停工;

(3.5) 其它由于乙方原因引起的停工或工期延误。

(4)除经甲方认可的工期顺延外,其它因素导致无法正常进度计划完工的,乙方应无条件以夜间施工或其它方式赶工弥补,在任何情况下不得延长工期,且甲方可以视需要,随时通知乙方增加工作人员及设备赶工,乙方不得拒绝,否则需按合同金额的10%承担违约金。

(5)如因雨天、放线、场地等现场不具备施工条件等原因造成的停工,乙方需在上述情况发生之日起2日内出具工期签证单,由甲方指定人员、监理签字签认后,工期顺延,但甲方不补贴其他任何费用。若乙方逾期未出具工期签证单或签证单未经甲方、监理方一致签认导致工期延误的,则乙方需向甲方承担1万元/天的违约金,甲方有权在工程款中直接扣除相应部分。

(6)甲方原因引起停工,乙方需要在上述情况发生之日起2日内出具工期签证单由甲方指定人员、监理签字签认后,其工期顺延,但因停工所产生的费用不计。

三、单价、结算方式

1、双方约定确定本合同价款的方式为 固定单价合同

(1)本合同单价包括但不限于本工程所需的所有打眀排井、降水井及降水台班(包括设备安装、设备拆除、场内运输、临时堆放、降水、填井点)、潜水泵安装(乙方自行三级配电),排水管架设(包括井点总管、井点管、水箱、冲水沉管、灌砂、封口)、拆除(包括拆管、清洗、整理、堆放)、使用(抽水、值班、井点堵漏)、维护、冬季破除冻土施工等及任何接驳点排水方式都不增加费用、政府部门的相关规费及不可预见费等一切履行本工程所需要的费用。

(2)本合同单价中包含但不限于原材料涨价等合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用,乙方不得因工程所需的材料、供应品及设备价格的涨价,或因与本合同施工有关的成本费用的增加为理由而要求调整,且不得以未充分了解成本因素而要求调整工程总价或请求额外补偿,本合同另有约定的除外。

(3)乙方承认已详细审阅、了解本合同及其附件,并经现场踏勘,已充分了解工程位置现状及地质等,对工程场地周围的环境、场地现状、可能发生的困难与风险已充分考虑,并已反映到合同价款中。

(4)合同文件对乙方施工质量的要求高于国家标准或一般质量标准而引起乙方施工时多投入的费用、乙方提高建设标准高于甲方要求标准时引起乙方多投入的费用以及为避免施工期间噪声扰民,乙方对诸如夜间施工等所采取的防护措施而多投入的费用等均已包含在合同单价中,不再另行增补。

2、合同价款调整及结算:

四、合同价款与支付

1、合同暂定价:

 

序号

项目名称

项目特征描述

计量
单位

工程量

 金额(元) 

 综合单价 

 综合合价 

A.1

降水工程

 

 -   

 

1

打井及管线铺设

1.集水井(明排井)
2.做法详见施工图纸及图集做法
3.其他完成此项工作相关的一切费用

m

 

 

 

2

打井及管线铺设

1.降水井
2.做法详见施工图纸及技术要求
3.其他完成此项工作相关的一切费用

m

 

 

 

3

降水

1、降水
2.其他完成此项工作相关的一切费用

台班

 

 

 

4

政府收费

1、水资源费、排水费等当地政府相关职能部门或相关职能机构收取的一切费用

2、其他完成此项工作相关的一切费用

 

 

 

 

合计

 

 

  

说明:

1.综合单价包含其他一切虽然在施工图纸、工程量清单、单价说明中没有提及但按常规应实施的做法相应费用。

2按每台泵每24小时计算,不足24小时按综合单价折算,不足1小时不计

3需提供工程增值税专用发票

4施工中所产生的水电费需包含在投标报价中

 

合同不含增值税暂定总价为       元,增值税税率/征收率为  %,税金  元。含税总价暂定为:      元(大写:         )

 

2、打井固定综合价格:(按经甲方确认的实际打井的深度计算),此固定综合单价包含所有施工过程中的人工费、材料费、机械费、电费、管理费、利润、风险及税金,甲方无需再向乙方支付任何费用,综合单价已综合考虑人工及政府政策性文件调整等风险因素,结算时不因任何因素做出调整。

3、本合同井点降水固定综合单价为     元/24小时/井(增加明排水泵按此价格执行,不足24小时按实际时间类比综合单价执行,不足一小时不计费用)。固定综合单价包含所有施工过程中的人工费、材料费、机械费、台班电费、管理费、利润、风险及税金等,甲方无需再向乙方支付任何费用,综合单价已综合考虑人工及政府政策性文件调整等风险因素,结算时不因任何因素做出调整。乙方现场工作人员生活用电含在固定综合单价内,不另行计算。

4、水资源费、排水费等当地政府相关职能部门或相关职能机构收取的一切费用:    万元,此价格为固定价格,无论因何情况不得调整。

5、结算方式:打井按实际打井深度计算;使用费按实际降水台班进行结算,降水台班以每天由甲、乙二方管理人员共同签字确认的台班数量计算。如因乙方原因停止降水超过2小时,将扣除半个台班(一个台班为24小时)工作量,不予结算。

四、履约保证金

履约保证金:自本合同签订之日起3天内,投标保证金6.5万元转为履约保证金并乙方以现金或转账方式向甲方支付履约保证金人民币5.5万元,总计12万元(大写:人民币 壹拾贰 万元)给甲方,其中质量保证金_4万,安全保证金_4万,进度保证金4万。待竣工验收合格后,甲方不计息返还给乙方。

五、付款方式:

1、降水结束通过甲方验收、将工程交付甲方后可支付合同额的80%,结算完成后30天内付清剩余结算金额。(且抵房金额不能低于结算金额的30%。)

2、进度付款发票开具要求

(1)每次付款前,乙方必须按照甲方的要求出具发票。

(2)非经甲方书面同意提供其他类型发票,乙方应提供增值税专用发票给甲方,发票开具金额及税率/征收率与本合同价款中约定的金额及税率/征收率保持一致。如开具的发票不符合合同约定的,甲方将拒收发票并拒绝付款且不承担违约责任,由此造成的一切损失由乙方自行承担。

(3)乙方向甲方提供增值税普通发票的,须经甲方核对无误后予以付款;乙方向甲方提供增值税专用发票的,须经甲方进行发票认证无误后予以付款。甲方增值税专用发票认证过程中认证不通过、发票信息有误或者不满足税务文件规定的,乙方应无条件配合进行发票作废/发票冲红并重新开具。乙方应按约定及时向甲方提供合法真实可抵扣的增值税专用发票,乙方提供增值税专用发票出现虚假、错误、延迟等情形影响甲方抵扣时,甲方有权延迟支付应付款项且不承担迟延付款的违约责任,并要求乙方重新提供符合要求的专用发票。

(4)发票交接:乙方经办人员应将发票直接交予甲方指定的人员        ,并在甲方的《发票登记簿》上面进行登记并签字;未进行登记的,视同乙方未提供发票;未经甲方书面同意,乙方不得通过邮寄方式提供发票;非因甲方原因造成的发票遗失,甲方不承担任何责任;甲方有权拒收超过开票日期120天的增值税专用发票。

(5)工程竣工验收备案完成前,乙方须提供本合同约定的合同总价款金额及所有双方书面确认的已发生签证金额的发票给甲方,结算完成后,乙方须在15日内按照全部结算金额补齐剩余发票给甲方。

六、甲方责任

1、甲方指派     作为的工程负责人,行使本工程施工合同所赋予的职权和工作。    

2、工程施工进度的检查、监督权。

3、按照合同约定按时向乙方支付合同相应款项。

4、负责乙方与总承包、监理单位相关问题的协调工作。

5、甲方有权根据现场实际情况,对现场所需降水井数量进行调整,乙方需无条件配合。

七、乙方责任

1、乙方指派      作为项目负责人,行使本工程施工合同所赋予的职权和工作。

2、施工中用水、用电由乙方与乙方协商解决,费用由乙方自理,乙方需根据降水工程需要在现场专门配备一台满足现场降水需要的发电设备,施工人员住宿由乙方自行安排,费用乙方自理。

3、在工程实施过程中,乙方应对所有施工过程的稳定性和安全负全部责任,并且应对施工现场的所有人员进行安全管理和充分重视。乙方施工队伍进入甲方施工现场必须遵守甲方、乙方的管理制度,遵守安全生产文明施工的章程。在工程通过甲方验收并交付甲方前的安全责任由乙方承担,如果乙方安全措施不到位引起损失,或乙方人员在施工中发生安全事故,甲方、乙方概不负责,一切责任后果和经济损失均由乙方自行承担。 

4、在工程施工期间,乙方应保持现场不出现不必要的障碍,乙方应将任何乙方的设备和多余材料储存做出妥善安排,从现场清理并运走所有废料、垃圾及不再需要的临时工程,并承担由此发生的费用。因乙方违反抚顺市有关安全生产、文明施工和城市管理的规定而发生的费用由乙方承担。降水工程结束后2天内,乙方需将自身的人员及材料设备清退出场并打扫干净,并承担由此发生的费用,若乙方不清理,则甲方代为清理,费用从本工程工程款中扣除。

5、负责降水方案编制。

八、施工基本要求

1、在降水期内,发生质量问题或维护服务范围内的问题的,乙方应在接到通知后24小时内到达现场及时维修更换。如在两次通知情况下,乙方仍不能履行维护服务的,则甲方有权委托其他单位进行维修,维修款将从乙方工程款里双倍扣除。

2、发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应当在1个小时内到达事故现场抢修。

3、在降水期间,如出现乙方质量问题,乙方应负责维修更换及承担因此造成的一切损失。

 

九、违约责任

1、乙方按约定履行本合同后甲方无正当理由不支付工程竣工结算价款。

2、乙方不能按照合同约定的内容进行降水和维修,每次乙方承担违约金1000元; 

3、如有以下情况之一发生,甲方有权单方解除合同,通知自送达乙方或现场负责人时生效,由此引起的所有损失由乙方承担:

(1)验收达不到合格质量标准的,乙方必须无条件及时免费更换,同时乙方须向甲方支付已完工程量造价总额的2%的违约金和相应返工价款,所延误的工期不得顺延。

(2) 乙方在施工过程中以任何理由擅自停止降水或因其他原因致使合同约定的内容根本无法达到的;

(3)乙方在施工过程中的施工质量明显无法达到合格要求,经甲方要求整改却无正当理由拒绝整改的;

(4)乙方因其他法律纠纷或行政违法被查封或有关司法部门要求甲方停止向其支付工程款或协助执行工程款的,致使合同无法继续履行的;

(5)乙方不得将其承包的工程转包给他人,否则,甲方除有权解除合同外,还有权要求乙方支付其违法转包部分工程款的_10_%的违约金;

(6)乙方不论因何种原因造成甲方工程底下室底板上浮等质量事故,乙方应承担所有责任,并承担由此造成的一切损失。

4、有关违约金的支付并不能免除乙方应完成工程的责任或合同项下的其他任何责任,除了根据上述支付的违约金外,乙方未能根据合同协议的工程进度表及编制的其他工作计划所规定的日期之前,完成其他工作事项,乙方应对给甲方造成的任何损失或损害负责。

十、廉洁约定

甲方责任:

1、甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁合作管理的各项规定。

2、甲方有责任对本单位人员进行廉洁合作管理规定的教育。

3、甲方人员应严格遵守本单位有关廉洁合作管理的规定,不得接受乙方带有娱乐性质的宴请,不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4、甲方在工程项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿行为,均应及时采取措施予以制止,并及时通报给乙方单位领导。

5、甲方人员如违反廉洁合作管理规定,甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

6、对于乙方举报甲方人员违反廉洁合作规定的情况,甲方应及时调查,根据调查情况进行严肃处理。

乙方责任:

1、乙方应保证乙方有关人员了解甲方单位有关廉洁合作管理规定,并遵照执行。

2、乙方不得邀请甲方人员参加带有娱乐性的宴席,不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3、乙方在合作期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为,均应及时采取措施予以制止,并及时通报给甲方。

4、乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间廉洁合作管理执行情况的监督。

5、乙方人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方审计部门举报;如乙方向甲方人员行贿,或甲方人员向乙方索贿,乙方满足其要求且并未向甲方举报的,一经查实,除追回由此给甲方造成的损失外,乙方承诺在以后合作过程中,在合同单价的基础上再让利20%,并对本方知情不报人员进行相应处罚,否则甲方有权扣除应付乙方所有货款,并终止本协议。

6、如因乙方单位及人员在合作期间贿赂甲方人员,被检查机关立案查处的,甲方有权取消或终止本协议的履行,并扣除所有应付乙方货款,同时乙方应承担由此引发的其他方面的责任。

举报途径:邮箱aohaidichanjubao@163.com,如乙方举报甲方工作人员有索贿、受贿现象的,甲方将给予举报人员现金奖励。

十一、其他

1、本合同履行过程中发生争议的,双方应通过友好协商,妥善解决。如协商不成,提起诉讼的,由合同履行地的人民法院依法处理。

2、合同一式捌份,甲方执   份,乙方执   份,具有同等法律效力。本合同自签订之日起生效。其他未尽事宜,由双方另行协商解决。

 

甲方:  (公章)                      乙方:  (公章)

法定代表人或其委托代理人:         法定代表人或其委托代理人:

(签字)                          (签字)

纳税人识别号:                     纳税人识别号:                   

  址:                             址:                         

邮政编码:                         邮政编码:                       

法定代表人:                       法定代表人:                     

委托代理人:                       委托代理人:                     

  话:                             话:                         

  真:                             真:                         

电子信箱:                         电子信箱:                       

开户银行:                         开户银行                       

  号:                             号:                         

日  期:                           日  期                          

                     

                    

附件1:

施工安全管理承诺书

          澳海房地产开发有限公司: 

按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》等法律法规和建筑施工行业管理标准规范等相关规定,我方现就                  降水工程施工现场的安全生产、文明施工作如下承诺:

1、杜绝死亡事故和重伤事故,一般事故、轻伤不超过2起。

2、建立安全生产责任制度,层层签订安全生产责任书,责任到人。

3、建立安全管理机构、配备安全管理人员,安全管理人员持证上岗;安全管理人员是队伍中最先进场和最后退场的人员。

4、按要求给施工人员配备合格的劳动防护用品,对高处作业人员配好安全带,给每个施工人员配备合格的安全帽。我方承诺为现场施工人员购买包括但不限于工伤保险、意外保险等,购买保险的凭证复印件交贵方备案,发生事故我方自行赔付。

5、对贵方安全技术交底,我方承诺签字确认。

6、建立安全检查制度,每天进行安全巡查,发现重大安全隐患,将立即向贵方报告;参加紧急情况下的安全检查,负责对贵方整改通知单上提出的问题进行整改,直至隐患清除或得到有效控制,并按贵方要求的时间向贵方反馈整改情况。

7、建立安全教育制度,负责组织对工人进行班组安全教育。内容包括:强制性标准、操作规程和项目规章制度、事故案例,正确使用安全防护用具、机械设备等。按时进行季节变换的安全教育,及时进行变换工作岗位人员的安全教育。细致进行节假日安全教育。

8、按照施工现场的具体情况搞好安全防护。我方的人员,对施工现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警示牌,不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的,必须经工地施工负责人和贵方指派的安全管理人员书面同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。我方人员擅自拆除,所造成的后果,均由我方负责。

9、参加贵方组织的安全例会,接受贵方的指挥和监督。

10、我方将对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工具、用具等认真检查,发现隐患,立即停止施工,整改后方准施工。一经施工,就表示确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。我方对施工过程中由于上述不良因素而导致的事故,后果自负。

11、发生生产安全事故,我方承诺保护事故现场,及时抢救伤员,防止事故扩大。

我方承诺负责现场安全保护,若发生安全事故的,责任均由我方自行承担,若导致贵方赔付的,贵方可在工程款支付时予以扣回,不足部分我方将另行补足。并且贵方可扣留工程进度计量款的千分之一作为安全奖罚基金,若发生事故则不予退还,若不发生则在工程完成并最终结算完成后无息支付我方。

特此承诺!

 

                                                        承诺人:

 

                                                    年   月   日

 

 

 

 

 

附件2:

管控措施

1、乙方进场前需踏勘现场,与甲方(总包)确认土建整改、收口等是否合格,垃圾是否清理完成,并由甲方组织签署工作面移交单,未签署书面移交单而进场施工的,视为无问题接收工作面,后续施工中产生的问题,由乙方自行处理。

2、乙方进场施工前需对甲方给予的图纸进行深化及排版,并上报监理、甲方审核,审核通过后方可进行样板施工,待样板验收合格后才能进行批量,施工方案未审核通过而施工的,责令拆除恢复,所产生的费用由乙方承担并处以;并处以5000元的罚款。

3、没有按照施工图纸签字稿施工也没有合理建议或述求,擅自改变施工的处以每次2000元罚款,并责令拆除重新施工。

4、材料至少提前二天进场并统一堆放于预定位置报验,材料进场没有通知报验的每次每项处以1000元罚款。

5、进场材料与合同所列清单的品牌、型号不匹配的责令退场,并处以每次2000元罚款;屡次不改,三次以上(含三次)以合同总价的5%进行罚款。

6、施工工艺没有按照要求施工的,责令拆除重新施工并以每次2000元罚款。

7、施工单位对隐蔽工程、检验批及分项工程未认真进行自检就向甲方报验,经甲方验收不合格,每发生一次罚施工单位1000元;上道工序未经甲方验收合格就进行下道工序施工,每发生一次处罚施工单位1000元。

8、临时施工用电,电动设备等没有规范使用,涉及施工过程安全没有措施的处以每次2000元罚款。

9、施工过程中所产生的建筑垃圾及剩余材料应做到工完场清,不得影响下一工序施工,如没有每次每个1000元罚款。

10、甲方没有提及要求的一律按照国家施工规范、地方强规要求施工,违背规范要求每次处以500元罚款,并责令拆除重新施工。

 

发布媒体:中国建设工程招标网http://www.zbwmy.com/