五期减载平台增设安全通道第二次招标公告

五期减载平台增设安全通道【第二次】招标公告 宁波舟山港舟山港务有限公司拟对五期减载平台增设安全通道（第二次）进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标人前来投标。 一、招标编号：--- 二、招标条件 本次采购采用公开招标资格后审方式。 项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。 三、项目概况与招标范围 本工程位于舟山市定海区老塘山港区五期，主要工作内容为新建安全通道米，钢材采用镀锌钢管，具体内容详见图纸及工程量清单。 工期：正式开工后，有效施工期个日历天，具体进场施工时间由发包人确定，承包人需在接到发包人进场通知后天内组织人员进场施工。施工期间必须服从生产作业需要，投标人须对上述情形充分理解并承担由此可能的风险。若受港区生产、天气、春节等因素的影响，经双方协商一致工期可相应顺延，顺延工期按实际发生计算，缺陷责任期个月。 四、控制价 招标控制价：元，大写（叁拾玖万玖仟肆佰伍拾伍元整）。 五、合格投标人的资格要求 .本次招标要求投标人须同时具备以下条件： （）具有独立法人资格、钢结构工程专业承包三级及以上资质，持有有效的安全生产许可证。 （）项目负责人资格：具有建筑工程二级及以上注册建造师执业资格。 （）项目班子配备：项目负责人、安全员和高处作业人员必须配备齐全（其中安全员配备符合建质【】号文件规定，高处作业人员配备不少于人），项目负责人须有有效的类安全考核证书，项目安全员须有有效的类安全考核证书，高处作业人员须持有应急管理厅颁发的高处作业证（操作项目为高处安装、维护、拆除作业）或住建厅颁发的高处作业证（操作项目为登高架设作业）。 （）投标人及其拟委任的项目负责人在“信用中国”网站（://.../）中未被列入失信被执行人名单。 （）近三年（自年月日以来），投标人及其拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为（以中国裁判文书网的查询结果为准，时间以法院判决书判决的日期为准）。 .本项目不接受联合体投标。 六、招标文件的获取 .本项目采用电子招标投标方式，投标人可访问浙江省海港集团电子招标采购平台，从浙江省海港集团、宁波舟山港集....